建设工程施工合同范本(通用版)(标准版).pdf

2023年度：建设工程施工合同

合同编号：______________________

甲方（委托人）：______________________乙方（承包人）：

______________________

一、工程名称及地点

1.1工程名称：______________________

1.2工程地点：______________________

二、工程概况

2.1工程规模：______________________

2.2工程内容：______________________

2.3工期计划：______________________

2.4工程费用：______________________

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款总额：______________________

3.2合同价款支付方式及比例：

阶段|完成百分比|支付比例

--|--|--

第一阶段|__%|__%

第二阶段|__%|__%

第三阶段|__%|__%

第四阶段|__%|__%

第五阶段|__%|__%

3.3工程变更及索赔处理方式：______________________

四、质量保证与验收标准

4.1建设工程的质量标准：______________________

4.2建设工程的验收标准：______________________

五、合同履行保证

5.1甲乙双方应履行本合同约定的各项义务，确保工程全部按照

规划、设计和技术标准建设，确保工程质量，各项工作应符合国家法

律法规和有关规定，不得违反。

5.2乙方应取得建筑业企业资质证书、安全生产许可证等必要的

行政许可证书，并承担由此造成的一切后果。如果乙方因没有取得必

要的行政许可证书而被处理或罚款，甲方有权在合同价款中扣除相关

费用。

6、合同终止

6.1合同基于下列情形之一发生时终止：

（1）双方协商一致；

（2）依照法律规定终止合同；

（3）乙方未按要求完成工程或严重违约。

6.2终止合同后，甲方有权要求乙方退还已经支付的款项及承担

其他的违约责任。

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________个月。本

合同一式两份，甲方和乙方各持一份。

附则：

______________________

注释：

1.建设工程：是指工人将设计图纸变成实物的一系列工作，包括

建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程等。

2.验收标准：指评估建设工程是否符合规定及合同约定的标准。

法律名词及注释：

1.行政许可证书：是国家机关依照法定程序，授予单位、个人依

法从事某项活动的书面证明。

2.违约责任：指违反合同约定的一方应该履行的法律义务而产

生的责任。

可能出现的纠纷问题及解决方案：

1.工程质量问题

解决方案：协商处理，如无法达成一致，则可以请相关部门进行

鉴定。

2.合同约定违反问题

解决方案：协商处理，如无法达成一致，则可以向仲裁委员会申

请仲裁或向法院提起诉讼。

3.工期拖延问题

解决方案：协商处理，如无法达成一致，则可以根据合同约定要

求承包人赔偿相应的违约金或赔偿损失。

4.施工现场安全问题

解决方案：乙方应严格遵守安全生产管理规定，确保施工现场的

安全。如出现安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

5.建设工程涉及知识产权问题

解决方案：甲方与乙方应协商处理，如无法达成一致，则可以向

仲裁委员会申请仲裁或向法院提起诉讼。

6.建设工程财产损失问题

解决方案：协商处理，如无法达成一致，则可以根据合同约定要

求承包人赔偿相应的损失。

7.工程款支付问题

解决方案：根据合同签订的支付方式执行，另外还需要根据工程

实际进展情况及时进行支付。

8.违反建筑业企业资质证书规定问题

解决方案：甲方有权在合同价款中扣除相关费用。同时，乙方还

要承担因此造成的一切后果。

9.设计、施工图纸问题

解决方案：协商处理，如无法达成一致，则可以请相关部门进行

鉴定。

10.合同违约处理问题

解决方案：依照合同约定和有关法律规定进行处理。