轻型钢架棚承揽加工合同.docx

轻型钢架棚承揽加工合同

轻型钢架棚承揽加工合同随着广大人民群众法律意识的普遍提高，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的轻型钢架棚承揽加工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。轻型钢架棚承揽加工合同1甲方：___________乙方：___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。一、程概况1、工程名称：轻型钢架棚2、工程地点：________工业园区，________塑料制品有限公司二、工程承包范围1、面积：2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。3、工程造价________元/㎡，总造价________元。4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价________%，柱子立起再付________%，验收后再付________%，剩余________%工程完成后一年内全部付清。5、土建工程结束后开始施工____天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。甲方：___________乙方：_________________年______月______日轻型钢架棚承揽加工合同2原告：_________________住所地：_________________法定代表人：_________________电话原告造成的经济损失__________元。3、诉讼费用由被告承担。事实和理由原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的'损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________被告：_________________住所地：_________________法定代表人：__________________。电话：________________诉讼请求1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。此致__________人民法院具状人：______________________年_____月_____日轻型钢架棚承揽加工合同3甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。一、程概况1、工程名称：轻型钢架棚2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司二、工程承包范围1、面积：61.3×44.3=2715.59平方，附工程详单，见-32、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm）含土建。3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。5、土建工程结束后开始施工，天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。年内保证维护正常使用。6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。甲方：乙方：年月日