轻型钢架棚加工承揽合同.docx

轻型钢架棚加工承揽合同轻型钢架棚加工承揽合同随着法律知识的普及，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的轻型钢架棚加工承揽合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。轻型钢架棚加工承揽合同1甲方：___________乙方：___________依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。一、程概况1、工程名称：轻型钢架棚2、工程地点：镇平工业园区，华XX公司二、工程承包范围1、面积：61.3_________44.3=2715.59平方，附工程详单，见-32、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm）含土建。3、工程造价165元，总造价448072.35元。4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。5、土建工程结束后开始施工____天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。年内保证维护正常使用。6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入_____，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。甲方：___________乙方：_________________年______月______日轻型钢架棚加工承揽合同2原告：_________________住所地：_________________法定代表人：_________________电话原告造成的经济损失__________元。3、诉讼费用由被告承担。事实和理由原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的.合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________被告：_________________住所地：_________________法定代表人：__________________。电话：________________诉讼请求1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。此致__________人民法院具状人：______________________年_____月_____日