施工总包与分包合同.docx

施工总包与分包合同HYPERLINK"http://www.cbi360.net/"\h施工总包与分包合同是非常重要的，合同的法律效力以及细节的处理都是要认真对待的，这样才能正确保证自己的利益。建筑网小编就施工总包与分包合同和大家分享一下。总包方：XXX分包方：XXXHYPERLINK"http://law.cbi360.net/"\h依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规，根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量〃环境〃职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致，订立本总包工程分包施工合同。一、分包项目概况3、分包项目的施工组织形式：XXX4、分包项目的施工内容及范围：详建设工程施工合同XX二、分包项目工期1、分包项目开工日期：XXXX月XX日2、分包项目竣工日期：XXXX月XX日3、分包项目工期总日历天数：XXX三、价款1、工程分包和劳务分包：金额暂订（大写）：XXXX元（人民币）其中：工程分包：XXX元（人民币）劳务分包：XXX元（人民币）2、主体工程甲供（或委托乙方购买）钢材、砼等主要材料、设备小计XXXXXXX元（人民币）。四、质量标准：合格五、甲乙双方责任与义务1、甲方责任与义务（1）具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。（2）做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。（3）甲方派驻该项目的项目经理：XX、项目技术负责人：XX、财务负责人：XX、质量员：XX、安全员：XX。（4）协助乙方做好工程预（结）算工作。（5）协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款，甲方不承担代垫资金的义务，且乙方不得以此追究甲方责任，但甲方可协助乙方追收欠款。（6）代乙方缴纳各种税费（含个人所得税等）。（7）管理好项目公章。2、乙方的职责与义务（1）组建施工队伍，派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等，负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容，负责工程项目部日常管理工作，乙方项目负责人：（2）接受甲方对工程质量、安全进度监督，并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺，接受甲方对工程进度款的控制，以保证工程顺利实施。（3）该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用，其人员必须按国家要求持证上岗。（4）该项目所有材料、设备，甲方可委托乙方采购和租赁，乙方所购（租）材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格，并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明，做好材料设备的检验试验，确保材料设备性能符合工程要求。（5）乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任，当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时，甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人，而不需经乙方同意，且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损，甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。（6）乙方必须按照国家规定办理工程责任保险，并按保险条例执行，在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。（8）乙方应及时做好竣工资料，工程预结算、决算资料。（9）政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知，如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等，乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕，并书面给予回复，否则，甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。HYPERLINK"http://www.cbi360.net/hhb/"\h更多关于“施工总包与分包合同”等建筑建设方面的知识，可以登入中国建筑网建设通进行查询。更多关于建筑行业独家信息，敬请实时关注建筑网微信号。<src="http://.cbi360.net/2017/10/30/609fb415-f1d4-4c17-929a-9094c782246f.png"alt="建筑网微信二维码"width="550"height="317"title="建筑网微信二维码"align=""/>HYPERLINK"http://m.cbi360.net/"\h关注手机建筑网（http://m.cbi360.net/），实时了解建筑行业最新动态。