来料加工合同_1.docx

来料加工合同来料加工合同范本现今很多公民的维权意识在不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的来料加工合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。来料加工合同范本1甲方(建设单位)：________________乙方(施工单位)：________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格2、略;3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的'垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。八、备注甲方(单位盖章)：________________甲方代表签字：________________乙方(单位盖章)：________________乙方代表签字：________________________年________月________________日来料加工合同范本2甲方：________(以下简称甲方)乙方：________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。第一条：加工不锈钢栏杆1、不锈钢栏杆扶手材料规格Ф51×1.2。2、不锈钢立柱规格为Ф51×1.2。3、不锈钢栏杆横管规格Ф35×1.0。4、不锈钢栏杆竖管规格Ф25×1.0。第二条：制作要求1、要求横平竖直，抛光打磨。2、要求高度为70cm。3、要求长度为4m为单位，立柱3支。4、按所提供的'“不锈钢样品”及样图加工。第三条：合同金额1、单价为150元/米(含税收)。2、合同数量约100米，总金额约15000元整，以实做实收为准。第四条验收及付款：1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货，交货后及时办理验收手续，经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。第五条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议，本合同所列附件(即图纸)是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第六条本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。第七条本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附：加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。甲方盖章：________________甲方代表签字：________________地址：________________________年________月________日乙方盖章：________________乙方代表签字：________________公司地址：________________________年________月________日来料加工合同范本3甲方：________________乙方：________________经双方友好协商，甲方委托乙方生产一批：1.乙方必须按照甲方的交货时间和数量交入甲方仓库(费用乙方承担)否则由此造成的损失由乙方承担。超过规定的交货时间，货款或加工费2个月后付款。超过1天，扣加工费的5%，2天扣10%，以此类推。2.乙方必须严格按照甲方提供的样衣