基坑土方开挖合同.docx

基坑土方开挖合同基坑土方开挖合同（精选8篇）基坑土方开挖合同篇1发包人：承包人：沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目，经发包人、承包人协商一致，为明确双方的权利和义务,签订本合同。一、工程概况：1工程名称：2工程地点：3工程规格：45#楼：约50000m1#2#3#楼约150000m二、发包人向承包人提供的相关资料：1、地质勘查报告1份;2、桩基平面图1份;3、止水帷幕及支护施工图1份;4、施工技术交底1份;5、井点降水平面图1份;6、深基坑土方开挖图1份。三、工期：自20xx年7月1日至20xx年7月20日，20个日历天，实际开工日期以发包人通知为准。四：承包方式：人工+机械(施工用电由施工方负责)五：工程造价及支付方式：1、工程造价(不含税)33按现场测量实际土方量9元/M，共计20万M，其中5万M需运到发包人指定地点，余土由承包人自行解决。2、付款方式333(1)验收并经过相关部门检测通过，无息退回履约保(2)待1#2#3#楼主体施工至+0.00以上6层，付总(3)主体封顶付35%;(4)余款5%作为质量保证金。六、质量标准：依据现行施工验收规范。七、变更及工程量的调整:本合同价款只调整如下两项:1、设计变更;2、现场鉴证。八、发包方责任:1、提供电源，且由承包人交纳电费;2、施工监督;3、收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。九、承包方责任：1、办理土方开挖、运输的相关手续，并承担相应责任及费用;2、确保施工质量及施工工期，并严格按施工方案施工;3、确保安全文明施工，由承包人承担全部安全责任;4、扰民及外界干扰由承包人解决并承担费用;5、接受发包人、监理单位的检查与验收6、修理施工坡道;7、将50000M上表土运至发包方的第二期项目的指定地点，并按承包方要求堆放;8、将第一期施工现场平整至室外坪;9、机械开挖不得扰动地基土，人工清槽由发包人承担;10将桩头自槽底运出施工现场;11自行解决施工现场道路及出入口。十、违约责任：1、按栋号要求工期，每栋号提前或延迟一天，每天奖罚5000元;2、达不到施工要求质量，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款;3、承包人明显不能履约合同时，发包人可以终止本合同，并4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情5、达不到降水效果，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款。3十一、争议解决的方式：1、向当地主管部门调解;2、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;3、向沧州市人民法院起诉。十二、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜，双方协商解决。发包人：承包人：年月日年月日基坑土方开挖合同篇2公司(以下简称甲方)公司(以下简称乙方)一、工程名称：二、工程地点：三、工作内容：1、基坑土方(大面积土方、承台土方、地梁、桩土等土方)开挖、装车、外运、卸载、弃土(包括干土、湿土、地表面层浮土、建筑垃圾、土层内混凝土、石块以及其它障碍物、回填基坑周边土方等)。2、基坑边坡人工修整、整理。3、基坑底部人工铲平、清理4、保持周边街道、道路的清洁卫生、杜绝滴、漏、撒现象。五、工期期限：天(按合同签订日开始计算)，每延误一天按工程造价总金额的0.5%,处罚、每提前一天完成按工程造价总额的0.1%奖励,累计延误15天施工单位无条件退场.六、工程量计算方式及单价：1、工程量确定：按设计施工图纸及定额计算规则计算(原地面标高按双方确认标高为准，开挖基底标高按设计图纸，基坑、基槽工作面按砖模厚度，放坡按规定高度和系数，若部份边坡有障碍物实际无法按设计图的以双方确尺寸按实计算)2、单价：每立方(实土)按人民币(18元/m3)含税金，如不需开发票按17元人民币(17元/m3)。(注本单价以包含土方夯实回填，夯实回填单价已包括在土方开挖单价中，不得另行计算)。七、付款方式：分3次支付,完成5万立方米时支付70%;第二次于基坑清底工作完成后支付;余留50万元待土方回填夯实完成办理决算后一次性结清。八、双方职责：甲方职责：1、提供现场平面图和基坑设计施工图。2、协助乙方处理隐蔽管线迁移事宜。3、负责要求土建施工单位(下道工序施工队伍)对乙方所开挖基底标高和基坑，基槽边坡进行技术尺寸复核。乙方职责：1、土方开挖应附合设计施工图以及施工规范要求，并配合基坑支护和基础施工的要求(书面或口头交底)，若土方开挖达不到下道工序要求，必须及时整改，因其它原因不能及时整改，所造成的影响工期和其它费用由乙方承担).2、施工前应提供施工组织设计方案，并配合甲方测量原地面标高的确认工作，方格网(20m*20m)的高程图，基坑土方开挖完应做好竣工图等资料。3、负责协调当地城管部门、环卫部门及交警部门有关本项工程的所有事宜，一切经济责任由乙方自行负责。4、文明施工，安全第一，严格执行各级政府部门有关安全生产的一切法