项目工程内部责任承包合同.doc

项目工程内部责任承包合同经公司研究决定，将工程承包给公司项目经理同志承担施工管理任务。为明确公司和承包方的责任和经济利益，保证本工程的工期、质量取得最佳经济利益，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和公司与业主签订的《建筑工程施工合同》（简称“主合同”）的原则，经双方协商一致，签订如下条款：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程范围：5、合同价款：6、工期：根据“主合同”要求执行。开工日期竣工日期。7、质量标准：根据“主合同”中约定执行。二、双方权利和义务（一）发包方权利和义务1、负责与业主方签订《建设工程施工合同》及办理相关事宜。有权编制并会审预、决算，施工过程有关决算资料，承包方每月交给发包方存档，双方办理交接手续。发包方负责处理施工过程中与业主方的配合事宜，组织并参加竣工交验，具体工作由承包方负责。2、在施工过程中，指导和帮助承包方。根据工程规模派出主要管理人员1-2名，负责指导施工，监理工程进度和质量，审核验工月报和竣工档案资料，督促回访保修责任的实施。3、负责按国家规范标准的要求对承包方的质检人员进行培训、监督，指导本工程质检工作。有偿提供各类书面表格、资料，参加本工程的竣工验收并进行质量等级评定，对不符合质量要求的施工队伍有权要求返工至符合质量要求。4、在日常工作由承包方实施完成的前提下，发包方要负责本工程定期的安全、文明施工、消防、治安专职检查，在检查时发现不安全因素，应立即向承包方提出、督促整改。（二）承包方权利和义务1、承包方不得将承包范围内的工作内容转包。2、承包方对承包项目做到包范围、包质量、包人员、包工期，并接受业主方及发包方对本工程的监督，组织施工流程，掌握施工质量和进度。3、承包方主动协助发包方解决现场问题，遇到问题及时向现场施工员或技术人员反应，如因自身原因造成的错误，其返工及材料费均由承包方承担。4、承包方须主动协助发包方准确计算各种材料数量，如需特殊原材料，须提前天报材料员，如须其他配合，须提前天报工地负责人。5、承包方在施工过程中，因工作需要与发包方、业主方正常接触，协调各方面关系，所产生的一切费用由承包人自理。6、承包方负责发放施工人员的工资，往返路费。7、承包方须管好下属工人，文明施工，自觉遵守国家法律法规及工地的各项规章制度，自觉佩戴安全帽及工作证，维护公司及个人的形象。8、承包方必须监督并保证下属工人按照施工规范安全施工，任何危险作业均需要采取保护措施。进入现场的所有施工人员的安全均由承包方负责，如发生安全事故由项目部承担责任及费用。三、合同价款的收支办法工程承包方实行全面管理，发包方为了工程需要，工程进度款和工程结算款收取，发包方给承包方设专项帐户，自己收取，自己开支，承包方享有收支自主权。承包方向发包方缴纳管理费及工程前期费用元。承包方收到第一次工程进度款后天内，向发包方缴纳元。承包方完成工程，经竣工验收结算，业主方支付完全部工程款后天内，向发包方缴纳剩余管理费元。四、违约责任1、发包方有责任和义务协助承包方进场施工各方面的工作，除因承包方原因，承包方不能按时进场施工，发包方承担全部责任。2、发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，应承担违约责任和赔偿承包方全部经济损失。3、承包方必须按照协议开工、完工，确保施工质量。因承包方原因造成工程质量、工期延误等违约行为，承包方应承担“主合同”中的违约责任。工程完工后，承包方须配合发包方根据需要安排适当人员进行保修，直至保修期结束。4、承包方承认和接受“主合同”条款内容。本工程如因业主方原因造成停工、窝工、工程款拖延等损失，承包方应协助发包方与业主方协商解决直至用诉讼手段向业主方主张权利。五、解决合同纠纷的方式执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按()项处理：1、由____仲裁委员会仲裁。2、向____人民法院起诉。六、其它1、本合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，但不能违背主合同条款。2、本合同一式两份，双方各执一份，签字或盖章后生效。发包方：承包方：法定代表人：合同订立时间年月日合同订立地点：