2022工程工程合同.docx

2022工程工程合同工程工程合同随着时间的推移能够利用到合同的场合越来越多合同能够促使双方正确行使权力严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧以下是我为大家整理的工程工程合同仅供参考大家一起来看看吧。工程工程合同1发包人（甲方）：承包人（乙方）：甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定本着平等、公平、互惠、互利的原则结合本工程具体事宜经双方协商订立此合同当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任任何一方不得擅自变更或解除。一、承包方式：包工包料材料必须送检有结论报告时方可进行施工。二、工期要求：甲方根据现场施工需要提前三天通知乙方进场时间乙方必需按甲方预定的时间完工不得拖延时间若延期以每日200.00/日支付工期违约金从工程款中扣除。三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程（含后浇带的保温处理）施工中的一切设施设备由乙方自行解决。四、质量要求：1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。2、保质期五年保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。五、安全责任：乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之乙方所发生的一切安全责任事故概由乙方自行负责甲方不负任何责任。六、结算价格及付款方式：1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算单价36.00元/m2该单价无论市场价格如何变化均不作调整。2、付款方式：工程完工付款70%下余20%一年内支付保质期满结清余款。七、双方责任和权利：1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底安全教育培训。2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资否则追究相关责任。八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕合同自动失效。本合同一式2份甲乙双方各执1份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程工程合同2委托方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商签订本合同以资信守。第一条、工程概况1.1本工程是指：甲方项目供水工程。1.2工程地点：项目。第二条、承包方式及承包范围2.1承包方式：采用固定总价大包干的形式由乙方以包报装、包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包机械费、包项目措施费、包测量费、包行政规费(含办理因管道安装的路面开挖手续及其修复费用)、包验收合格、包领取水表(指一户一表用水表)、包装表通水、包保修及包税金、协助向相关政府主管部门办理报批手续等的方式承包不增不减自负盈亏。2.2承包范围：项目供水管材的供货及安装管道试压、消毒、冲洗、验收生活水池清洗安装市政水表通水使用。详见本合同附件《工程预算书》。第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1质量标准：按广州市自来水公司现行有关规定执行工程施工质量达到自来水公司验收合格标准。3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工保证质量。3.3如通水竣工前本工程有质量问题皆由乙方无偿维修。3.4通水竣工后乙方应做好牢固可靠的安全防范标识以减少碰撞或损坏;如甲方其他专业工程造成损坏乙方不作无偿维修。第四条、工期4.1工期：天其中施工工期为天乙方须在年月日前完成DN300市政管安装通过市自来水公司试压验收、冲洗消毒在年月日前