室外给排水施工合同.pdf

工程施工合同合同编号：工程名称:_____________________________工程地点：_____________________________发包人：_________________________________________________承包单位:________________________________________________年月日建设单位(简称甲方)：__________________________施工单位(简称乙方)：_________________________经甲、乙双方共同友好协商达成一致甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定结合常德市建筑工程施工合同等有关规定特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。二、工期1、施工工期：30个日历天根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：(1)不可抗力；(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上；三、质量标准:按照国家及—市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款工程造价：合同价为¥元整（人民币）。（该价格包括破绿化、道路费用不包括给总包的配合费配合费由甲方与总包协调解决）。五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按深圳市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果甲方承担责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工作。六、乙方责任1、合同签订后三天内提交施工组织设计。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。3、按甲方的要求编制好施工进度计划。4、做好施工记录、隐蔽工程记录及时提供施工记录表、竣工图。5、作好质量自检工作保证按照有关规定进行施工。6、工程完成后活理现场。7、乙方替甲方办理通水排水手续自来水等公司应收取甲方的费用由甲方负责其他费用乙方自理。8、乙方承担有关占用市政公共绿化和道路等的报建和相关费用。9、服从甲方、工程监理单位和总包单位关丁现场施工的管理。七、工程款支付1、合同签订后甲方须向乙方支付合同总造价的10%作为备料款即人民币元整（¥元整）；2、工程进展到工程量的8眇时甲方须向乙方支付合同总造价的50%即人民币元整（¥元整）；3、工程竣工验收合格并通水后乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明甲方向乙方支付余款合同造价的25%即人民币元整（¥元整）；4、剩余5%作为质保金待本工程保修期（一年）满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。八、工程质量标准按国家和_市现行有关施工验收规范约定工程质量达到合格标准。九、争议履行合同过程中发生争议经协商后仍不能解决可向_市人民法院起诉十、违约1、乙方未按甲方要求的进度完工每延误一天支付违约金2000元。2、任何一方不全面履行合同条款均届违约造成对方的经济、名誉等损失由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。H^一、合同的生效与终止