小区住宅楼外墙保温施工合同.docx

小区住宅楼外墙保温施工合同小区住宅楼外墙保温施工合同（精选20篇）小区住宅楼外墙保温施工合同篇1合同编号：_________签订日期：_________发包方：承包方：根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程名称：XX小区住宅楼外墙保温二、施工地点：三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。四、承包方式：外墙保温施工。五、工期要求：天竣工。从年月日开始至年月日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。六、甲、乙双方责任：1、甲方责任：①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。③甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。2、乙方责任：①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。七、工程验收：1、达到国家普通施工标准。2、本工程经甲方验收合格后视为交付。八、合同价款与计算方式：1、合同价款：面积按投影面积计算每平方米一十五元人民币。2、工程价款支付方式：①工人进入施工现场施工两天后，付20__元的生活费。每栋楼完成工程的一半时付%给乙方。②工程完成后付清余下工程款。③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。九、其他约定：1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金__元，以补对方损失。甲方单位：乙方单位：法定代表人：法定代表人：或授权代理人：或授权代理人：电话：电话：签订日期：年月小区住宅楼外墙保温施工合同篇2甲方：(简称甲方)乙方：(简称乙方)合同签订地：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方拟将南通--二期一标段外墙保温工程发包给乙方施工，为保证本工程顺利进行，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同：一、工程概况：工程名称：南通--二期一标段工程地点：____市____区长江路与城山路交口工程内容：南通--二期一标段外墙保温承包方式：包工包料、包验收备案手续办理，按甲、乙双方确认的综合单价包干，该合同签定后，综合单价不得作任何调整。二、合同工期：开工时间：________年____月____日，竣工时间：________年____月____日。若不能满足甲方工期要求，每延误一天按5000元天支付违约金，并承担由此给甲方带来的损失。三、工程质量：按现行保温工程施工验收规范施工质量标准为：《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-)，最终以建设单位验收达标为准。若质量未达到合同标准，乙方应无条件整改，费用自理，如给甲方造成损失，其损失由乙方承担。四、工程造价：合同单价：按外墙实际施工面积78元平米1、包干单价：合同包干价含人工、材料、机械、制作、检测费、成品保护、保险费、管理费、利润、税金等及乙方为完成本工程不可缺少的工作和责任所发生的其他一切费用和风险费。2、结算方式：按施工面积据实结算。五、双方的权利与责任：(一)、甲方1、对整个工程承担总包管理职责，负责现场各分包施工单位的组织协调工作。2、甲方负责督进场的材料质量进行验收，不合格产品不得用于工程中去。3、不提供现场临时设施的使用，提供必要的材料堆放场地、不提供分包人的膳食(费用由分包方自理)、不提供现场职工宿舍。4、提供施工用水用电，电源提供至二级配电箱，水电费挂表计量，计价标准按水电部门收费标准或按按乙方结算价的1%包干计取;5、提供现场现有的脚手架和垂直运输工具，水平运输工具乙方自备。(二)、乙方1、乙方应遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的统一管理，服从甲方的质量和进度要求。如有违反项目部有权对违反者提出警告，情节严重时，送交公安机关处理。若因乙方原因影响我方质量和工期，由乙方承担经济损失。2、乙方必须严格按图纸及甲方要求施工，材质和施工工艺如与要求不符的，甲方有权要求退货或返工。3、工程完工后，乙方必