防水工程施工合同协议防水工程施工合同.docx

防水工程施工合同协议防水工程施工合同施工合同协议书格式要怎样写?本人给大家带来了防水工程施工合同协议谢谢查看。防水工程施工合同协议(一)发包人(甲方)：************************承包人(乙方)：**************************甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定本着平等、公平、互惠、互利的原则结合本工程具体事宜经双方协商订立此合同当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任任何一方不得擅自变更或解除。一、工程概况1、工程名称：*******住宅房屋外墙渗水维修2、工程地点：*******3、承包方式：包工包料二、工期要求：工期自XX年10月1日至XX年1月15日施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。三、承包范围：1、材料乙方自购2、使用材料：彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂。四、处理方法：1、外墙裂缝渗水处理①使用材料：彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。②施工方法：以一布三涂法施工第一遍有机硅涂料刷完裂缝后将嵌缝带沿裂缝处贴实随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合嵌缝带在涂料中起到抗拉作用增强防水层弹性。③工艺流程：用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。2、外墙瓷砖裂缝渗水处理①使用材料：无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。②施工方法：将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层本溶液防水能保留原瓷砖颜色。③工艺流程：用毛刷和腻子刀将外表面清理干净施工人员用吊绳及吊板自上而下逐步涂刷外表面。五、质量要求：1、乙方严格按照甲方书面或口头交底按照施工工艺进行规范施工做到确保优良工程。2、保质期五年保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。六、结算价格及付款方式：1、施工价格及要求：根据双方协商胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(￥220)元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(￥1760)元每单元计算(包括所有外立面防水处理)。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。2、付款方式：维修施工时料费及人工费由乙方预支工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金在保修期结束后的两个月内支付。七、本工程在施工过程中甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全出现任何责任事故均由乙方负责。八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决协商不成经双方同意由东营市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。十、本合同一式4份甲乙双方各执2份。十一、未尽事宜另行协商。发包人(盖章)：承包人(盖章)：负责人(签字)：负责人(签字)：联系电话：联系电话：签定日期：年月日防水工程施工合同协议(二)施工单位：公司(以下简称甲方)承包单位：公司(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核同意将公司XX防水工程委托乙方施工为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内3、工程内容：根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜(找平层上作基层处理)。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面"851"聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀与基层有一定粘结力达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：(1)应提前提出施工计划并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划但应考虑到天气及人力等不可避免的因素工期顺延。(3)配合乙方施工如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲