有关工程施工图审查合同范本专业版.docx

有关工程施工图审查合同范本专业版有关工程施工图审查合同范本专业版为进一步加强城市轨道交通工程施工图审查管理确保施工图审查质量住房城乡建设部近日下发通知要求加强城市轨道交通工程施工图设计文件审查管理工作。那么工程施工图审查合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的工程施工图审查合同范文感谢您的欣赏。工程施工图审查合同范文一发包人：审查人：发包人:审查人:发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查经双方协商一致签订本合同共同遵守。第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20__(请自填)]211号);1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程建设地点：2.3工程类别:(房建/市政规模米;2.4施工图设计文件审查工作范围:查;第三条审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查是否符合工程建设强制性标准;3.1是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计施工图是否达到规定的设计深度要求;3.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;3.3地基基础和主体结构的安全性;3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性真实性负责：表一第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件并对其质量负责：表二第六条收费标准及付费方式：6.1本工程审查费按建筑面积单价：2.5元/m2计算总额为共计元(即圆)整人民币;6.2双方合同生效后预付审查费40%计6.3审查机构提交审查合格书时发包单位向审查机构付清全部审查费。第七条发包单位、审查机构责任：7.1发包单位责任：(1)发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。(2)审查机构提交合格书后发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查造成审查机构重新审查时双方应另行协商签订补充条款按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查应报原批准部门同意并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查双方应另行协商并签订补充条款。7.2审查机构责任：(1)审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后仍有违反工程强制性标准给建设单位造成损失的审查机构应承担相应的赔偿责任;(2)审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效给建设单位造成经济损失审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。第八条违约责任8.1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付按每个工作日承担审查费总额0.5违约金;8.2审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间若超期延误按每个工作日承担审查费的0.5的违约金。第九条其它约定事项9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决;9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决协商不成可按下列第()种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。本合同一式份发包人份审查人份。发包单位名称：(盖章)审查机构名称：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)工程施工图审查合同范文二建设方(甲方)审查方(乙方)甲方委托乙方承担工程施工图审查经双方协商一致签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑