施工合同范文集合八篇.docx

施工合同范文集合八篇施工合同篇1甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致依据中华人民共和国合同法的有关规定甲乙经双方协商特签订本合同以便双方共同遵守。一、施工地点：汽车站南200米泰西大街东临二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天开工日期为20xx年月日20xx年月日达到运行条件。2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天初定于20xx年月至月期间甲方提前十日通知乙方进场。四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求并通过政府有关检定部门的检查验收即办理完吊车使用证达到运行条件。五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。六、结算方式：乙方施工人员进场后七日内甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段乙方施工人员进场一周内甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内甲方支付总额的10%余额20%在三个月之内付清。七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同约定支付工程款项确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装工期相应顺延。2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方以方便乙方组织施工。3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏由责任方承担。4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具负荷试车所需的荷重由甲方提供。5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。7、乙方负责施工过程中的各项管理工作由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责并保证吊车在安装后运转安全、可靠。9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。10、塔吊安装后由乙方负责进行负荷试车并办理当地使用许可证甲方予以协助。同时向甲方提交一份安装原始记录。11、塔吊安装后由乙方负责现场的卸车和二次倒运并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏由乙方负责赔偿。12、塔吊拆除时候乙方须将各构件进行编号构件上做好标记装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。13、乙方不得将本工程转第三方施工如有违反甲方有权终止合同并享有向乙方提供索赔的权利。八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行由乙方承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的损失。2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务须赔偿甲方因此造成的的租金损失。4、如因甲方原因使设备拆除工期延误工期顺延；如造成乙方停工五天以上甲方支付超出部分的停工损失。九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷双发可协商解决；协商不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、不可抗力发生时遵从国家相关法律法规。十一、本合同一式四份双发各持两份。十二、上述条款未尽事宜双方另行协商解决。甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：代表：代表：电话：日期：日期：日期：施工合同篇2甲方：_________乙方：_________甲乙双方就甲方在_________楼委托乙方贷资施工、贷资事宜双方经协商一致达成贷资施工合同合同如下：第一条甲方兴建的综合楼位于_________建筑面积_________建筑物_________层总投资约_________元。第二条乙方同意贷资施工贷资额为人民币_________元贷资期从开工之日起计时间为一年贷资计算按年息_________计。第三条计算时间从开工之日起按乙方施工进度报表计算累计核实。第四条乙方贷资由乙方管理投入按工程进度核实贷资额度达_________元时甲方应及时支付工程款。第五条偿还贷资额本金及利息一年期必须偿还清如过期有困难按年息_________计算但不能过期二个月如过期二个月甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方每方米_________元乙方有权自行处理。第六条乙方已承建工程甲方_________花园