必备工程工程合同合集七篇.docx

必备工程工程合同合集七篇工程工程合同篇1发包方（简称甲方）：_________________________承包方（简称乙方）：_________________________甲乙双方经友好协商甲方决定委托乙方进行住房装修为保护双方的合法权益结合本工程的具体情况双方达成如下协议共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：_________________________。2、住房结构：房型房厅套施工面积_________平方米。3、承包方式：_清包工。4、工期：自______年__月__日开工至______年__月__日竣工工期_____天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_________元大写（人民币）：_____________。2、工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。（2）第二次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元。（3）第三次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。（4）工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品并应按时供应到现场乙方应办理验收手续。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反此规定应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿。3、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用。如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费由甲方承担工期顺延。由于乙方原因造成质量事故其返工费用由乙方承担工期不变。2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工保证施工质量发生施工质量问题应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题施工单位应立即予以改正在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系双方同意后方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期甲、乙双方商定。3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施保障施工人员及相邻居民的安全防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生属甲方责任甲方负责和赔偿；属于乙方责任的乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸并向乙方进行现场交底同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工保质保量、按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工一天甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的每逾期一天支付_______元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议应通过友好协商解决如协商无效的可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后双方必须严格遵守。十、本合同一式份甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日：工程工程合同篇2合同编号：项目名称：建设地点：建设单位：_______（以下简称甲方）施工单位：_______（以下简称乙方）签约时间：_______年____月______日签约地点：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工程实际情况签订本合同以资双方共同遵守。第一条工程概况（一）