承揽加工合同通用样书.doc

承揽加工合同通用样书承揽加工合同通用样书承揽方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务签订本合同共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条加工费结算办法与时间_________。第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的无权请求返还定金。甲方不履行合同的除承担违约责任外必须如数返还预付款。乙方不履行合同的可以把预付款抵作违约金和赔偿金有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物乙方同意利用的应当按质论价；不同意利用的甲方应当负责修理或调换并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后仍不符合合同规定的有权拒收由此造成的损失由甲方赔偿。2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的乙方仍然需要的甲方应当照数补齐补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的有权解除合同因此造成的损失由甲方赔偿。3．因甲方包装不善造成定作物毁损的由甲方赔偿损失。4．甲方逾期交付定作物应当向乙方偿付违约金每逾期一天按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。5．甲方不能交付定作物的应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。6．由甲方负责送货的如运输中造成定作物损坏甲方应当负责修理达到合同规定的质量要求否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等应当赔偿甲方因此造成的损失。2．乙方如中途废止合同应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料除交付定作物的日期得以顺延外乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4．乙方如超过合同规定日期付款应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向甲方偿付违约金。5．乙方如无故拒绝接收定作物应当赔偿甲方因此造成的损失。6．乙方如变更交付定作物地点应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同。2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同。2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违反上述保密义务的应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时遇不可抗力的一方应立即将事故情