建设工程设计合同通用范文.doc

建设工程设计合同通用范文建设工程设计合同通用范文项目名称：委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承担工程设计经双方协商一致签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：第四条乙方向甲方交付的设计文件：第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为：5.1本合同生效后天内甲方支付设计费总额的20%计元作为定金(本合同履行后定金抵作设计费);5.2乙方提交设计文件后天内甲方支付设计费总额的%计元。5.3乙方提交全部设计文件后天内甲方付清其余的设计费计元。第六条双方责任6.1甲方责任：6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容在规定的时间内向乙方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时乙方有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;6.1.3在合同履行期间甲方要求终止或解除合同乙方未开始设计工作的不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的甲方应根据乙方已进行的实际工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时按该阶段设计费的全部支付;6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用每逾期支付一天应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时乙方有权暂停履行下阶段工作并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建甲方均应支付应付的设计费;6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时甲方应支付赶工费;6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;6.1.7甲方应保护乙方的设计版权未经乙方同意甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况乙方有权索赔。6.2乙方责任：6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失乙方除负责采取补救措施外应免收受损失部分的设计费并根据损失程度向甲方偿付赔偿金赔偿金最多与免收的设计费金额相等;6.2.3由于乙方自身原因延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二;6.2.4合同生效后乙方要求终止或解除合同乙方应双倍返还定金;6.2.5乙方交付设计文件后参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工乙方仍负责上述工作可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费;6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况甲方有权索赔。第七条其他7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订技术咨询服务合同。7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数乙方另收工本费。7.3本工程项目中建筑材料、设备的加工定货甲方需要乙方设计人员配合时所需费用由甲方承担。7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用除制装费外其他费用由甲方支付。7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用。7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决。7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构事后又没有达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉)。7.8本合同未尽事宜双方可签订补充协议作为附件补充协议与本合同具有同等效力。7.9本合同一式八份甲