常用版工程工程合同样书.doc

常用版工程工程合同样书常用版工程工程合同样书总包方(甲方)：____________________________地址：____________电话____________代表人：____________分包方(乙方)：____________________________地址：____________电话____________代表人：____________依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定经双方协商一致签订本合同并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、分包工程范围及工程量(附预算书)四、分包工程期限________年____月____日开工________年____月____日竣工。第二条工程结算第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收乙方按照施工图纸和说明书要求精心组织施工保证工程质量如质量不合标准必须返工修理其工料费损失由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底提出明确的安全要求并进行监督检查乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度严格遵守安全操作规程对甲方提供的安全生产设施乙方经检查合格方可使用施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。三、在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后食宿问题由乙方自理。第六条分包工程人工费单价第七条材料管理活完料净保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由乙方负责。二、手工操作工具由乙方负责。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育并指定专人负责现场保卫工作。三、分包人员要保持相对稳定。第十条违约责任一、乙方分包的工程项目不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定不能保证工程质量甲方有权终止合同造成返工的损失乙方应予赔偿。二、合同签订后不经双方协商同意任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意单方解除合同时应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的.工期及质量要求完成否则每逾期一天应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项如拖欠不付按银行短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。第十一条附则一、本合同发生纠纷时当事人双方应及时协商协商不成时。解决不了的可按以下第()项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁(2)向人民法院起诉。二、本合同一式__份甲乙双方各执正本一份。其余副本报送____备案。三、要求鉴证(公证)的可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：1..略2..略第十二条合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书;2.略二、本合同自双方盖章之日起生效至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：__________代表人：________________年____月____日分包单位：______________代表人：________________年____月____日