工程分包热门合同样书.doc

工程分包热门合同样书工程分包热门合同样书承包方(甲方)：住址：分包方(乙方)：住址：一、工程项目1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：5、工程造价：二、工程期限1、双方商定工程总工期为_______天(日历天)自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。2、开工前____天乙方向甲方发开工通知书。3、在组织施工过程中如遇下列情况顺延工期：(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;(2)因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;(3)按施工准备规定不能提供施工场地、水、电源道路未能畅通障碍物未能清除影响进场施工;(4)因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求被迫停工或不能顺利施工;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。三、施工准备甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;2、应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。乙方1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、进行施工场地的平整施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施安排施工总进度计划储备材料加工构件做好一切施工准备。四、物资供应1、甲方提供大型的施工设备并缴纳相应的保险。除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购;2、甲方供应、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备如未按期供应或规格、质量不符要求经双方努力仍无法解决因此造成乙方的损失应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的应按有关规定处理其复验费由提供材料、设备方承担。五、工程质量1、本工程质量经双方研究要求达到：____________2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工并接受甲方派驻代表的监督。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后____日内甲方支付合同总价的____%备料款计人民币________万元;2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款工程进度款支付达到合同总价的____%时按规定比例逐步开始扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价款的95%时不再按进度付款办完交工验收后余款一次支付给乙方。七、施工与设计变更1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工要全部达到合格。2、要坚持按图施工任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失应由责任方负担：3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方乙方应以书面形式通知甲方由甲方在______天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件经甲乙双方签订协议后方准施工。八、安全条款1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程安全施工防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。3、非乙方责任造成的伤亡事故由责任方承担责任和有关费用。九、工程分包乙方不得再将该工程分包给他人否则甲方可立即终止合同的履行并由乙方承担因此受到的所有损失。十、违约责任甲方的责任：1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任除竣工日期得以顺延外还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工应采取措施弥补或减少损失。同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收甲方提前使用或擅自动用由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达____日后不进行验收的按规定偿付逾期违约金。乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的按本合同规定支付逾期罚款。十一、纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时当事人双方应及时协商协商不成时任何一方均可申请调解;解决不了的任何一方可直接向工程所在地人民法院起诉。十二、合同的生效与终止1、本合同一式____份双方各执____份具有同等法律效