建设工程施工合同编辑精选.docx

建设工程施工合同

建设工程施工合同范本15篇(集合)随着人们法律观念的日益增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是避免争端的最好方式之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。建设工程施工合同范本1甲方：乙方：甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、由乙方负责：为甲方提供一套自动厨房灭火系统的`安装及系统调试、验收。二、甲方权利：（1）、甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。（2）、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。三、乙方权利义务：（1）、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。（2）、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。四、收付款条款：（1）、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。（2）合同签订，甲方一次性付清采购款￥26000。00元（大写：贰万陆仟元）。五、工期要求：按甲方现场施工进度进行。六、其他条款：本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。甲方（公章）：XXXXXXXXX乙方（公章）：XXXXXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日建设工程施工合同范本2发包方：简称甲方承包方：简称乙方：依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及有关行政法律法规遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议，如下：一、工程概况工程名称：工程地点：结构类型：二、承包范围。三、承包内容。1、基础土方开挖，含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋，混凝土，砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，保护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，砼养护工作等等。2、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铗子，扣子，安全网，含材料费及一切费用。3、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，振动机棒，电缆线，灯线，三级配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用。4、井吊，搅拌机操作人员，由乙方提供，人工费由乙方支付。四、设计变更及图纸修改增减工程。图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于1000元以上的按市场单价计算，小于1000元的不计。减少工程大于1000元的按市场单价扣减，小于1000元的不扣。五、合同单价及结算付款方式。1、单价：按建筑面积计算/㎡2、结算方式和付款方式：建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完，按工程量的80%支付上部结构，按每月进度工程量的80%支付，工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。六、工期要求。1、总工期：天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必须按项目部的旬、月、周进度计划要求执行。2、延误进度处罚条款：按甲方的`总进度计划，月计划，周计划要求。在施工中，按分部，分项工程进行周计划计算。拖延一天罚款1000元，提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由乙方擅自停工，罚款5000元。七、工程质量要求1、质量标准：按照国家现行建筑施工技术及安全技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准，单位工程，一次性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方承担费用，从工程款中扣除。2、分项工程质量要求处罚：模板顶板为清水模，在施工中，如出现崩模及撑不稳垮塌，顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方承担。3、混凝土分项工程：浇筑时出现空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动不密实，影响质量外观及公司形象处罚5000-10000元。严重者清出工地现场赔偿一切经济损失。4、砖砌筑分项工程：在施工中，未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材料按定额的3倍赔偿单价，按材料进行计算并处罚。5、室内外墙体抹灰工程：未按施工技术人员底方案操作的，出现墙面空鼓，开裂造成大面积反工，修补，每平方米扣材料费100元并处罚1000-5000元。外墙砖，施工出现表面不干整，空壳，砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍，并每栋处罚5000元。6、出现任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经