委托合同（必看）编辑最新精编.docx

委托合同

有关委托合同模板汇总5篇在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的委托合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。委托合同篇1合同编号：甲方(委托人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路风电场道路工程项目部乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：20_250098R根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：20_-4-11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人手机：联系人：联系人手机：合同订立时间：年月日委托合同篇2甲方：乙方：依《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就____产品画册_____设计事宜，双方经协商一致，签订本合同，并信守执行：一、委托事项：甲方委托中山市丰尚广告策划有限公司为其公司设计____产品画册及产品拍摄________。二、设计、拍摄要求：画册规格、要求：210*285MM16P。三、设计、拍摄费用(以下报价不含税)：1、设计、拍摄费用合计为人民币3000元(大写：叁仟元整);2、其他：__摄影以个工作天为限，超时酌情加收费用;产品带到摄影棚摄影_________。合同费用为人民币3000元(大写：叁仟元整)。四、设计、拍摄周期：1、乙方需在甲方提供资料之日起3个工作日内设计出甲方公司的画册初稿。2、设计完毕乙方提供电子稿给甲方，供甲方对稿，修改时间看双方沟通。3、拍摄时间由甲方具体定，但时间控制在一天内。五、付款方式：1、在本合同签定当日，甲方即向乙方支付合同总金额50%的定金，即人民币：1500元(大写：壹仟伍佰元整);2、在设计样稿通过后，须向乙方支付完全部余款，即总金额50%，即人民币：1500元(写：壹仟伍佰元整);六、权利义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵和具体使用要求。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;3、甲方在付清所有设计、拍摄费用后，享有设计拍摄作品的所有权利;甲方义务：1、甲方按照合同约定支付相关费用;2、甲方有义务提供有关单位资料或其他有关资料给乙方;乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关单位资料、图片、文字供乙方设计参考;2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。为保证甲方统一形象，乙方应保证内容的正确排版及文字的正确无误，乙方以甲方最终签字确认稿为准。2、乙方需按照合同约定的时间交付给甲方。七、违约责任：1、甲方应在双方约定的时间内及时支付给乙方设计、拍摄费用，不得拖延付款时间，不得变更双方约定的合同金额和款项，如甲方无故推迟付款时间，按每天1.5%付给乙方违约金。2、乙方应按照本合同条款及双方约定的要求设计宣传画册，并按约定的时间将画册稿交付甲方。乙方推迟交货时间，按每天1.5%付给甲方违约金。如果资料不齐而延误，造成延误时间顺延，乙方不负责所拖延时间损失。八、合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式2份，甲方、乙方各持一份，均具有同等法律效力。双方如有争议，协商解决，协商解决不了的，则由中山市仲裁委员会仲裁解决或向法院起诉，由败诉方承担胜诉方的律师费和诉讼费。甲方(盖章)：______________________乙方(盖章)：______________________甲方签名______________________乙方签名：______________________日期：日期：委托合同篇3甲方：乙方：甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就以下委托服务事项达成一致。为保证服务质量，明确双方的权利义务，根据中华人民共和国《合同法》和《旅行社管理条例》规定、签订以下协议：委托内容与标准