施工合同范本 索赔.doc

施工合同范本索赔
鉴于甲方委托乙方承担某工程项目的施工任务，为确保双方合法权益，经充分协商，特订立本施工合同。本合同包括索赔条款，具体如下：
一、合同背景及定义
1.1发包方：指委托乙方承担工程项目施工任务的甲方。
1.2承包方：指接受甲方委托，承担工程项目施工任务的乙方。
1.3工程项目：指甲乙双方约定的施工任务所涉及的工程范围。
1.4索赔：指甲乙双方在合同执行过程中，因一方未能履行合同义务或发生争议时，要求对方承担违约责任或赔偿损失的行为。
二、合同内容
2.1工程项目概述
工程项目名称：____________________
工程项目地点：____________________
工程项目规模：____________________
工程项目性质：____________________
2.2工程项目内容
（1）土建工程：____________________
（2）安装工程：____________________
（3）装修工程：____________________
（4）其他工程：____________________
2.3工程价款及支付方式
2.3.1工程价款：经双方协商，工程总价款为人民币（大写）：____万元整（小写）：￥____万元。
（1）工程开工前支付合同总价款的30%；
（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；
（3）工程进度达到80%时支付合同总价款的30%；
（4）工程竣工验收合格后支付合同总价款的10%。
2.4工程工期
2.4.1工程工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计____个月。
2.4.2乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务，确保工程质量和进度。
三、索赔条款
3.1索赔条件
3.1.1甲方未能按照约定支付工程价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按未付款金额的__%计算。
3.1.2乙方未能按照约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付逾期完成违约金，违约金按合同总价款的__%计算。
3.1.3因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担违约责任。
3.2索赔程序
3.2.1索赔方应在索赔事件发生后__天内，向对方提交书面索赔报告，说明索赔原因、索赔金额、索赔依据等。
3.2.2被索赔方应在收到索赔报告后__天内，对索赔报告进行审查，并给予答复。如同意索赔，应在答复中明确赔偿金额和支付时间；如不同意索赔，应说明理由。
3.2.3双方协商不一致时，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、合同解除与终止
4.1合同解除
（1）甲方未能按照约定支付工程价款；
（2）乙方未能按照约定完成施工任务；
（3）双方协商一致解除合同。
4.2合同终止
4.2.1合同终止条件：
（1）工程竣工验收合格；
（2）双方协商一致终止合同。
五、争议解决
5.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不一致时，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他约定
6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签署日期：____年____月____日
名词解释：
1.索赔：在合同执行过程中，因一方未能履行合同义务或发生争议时，要求对方承担违约责任或赔偿损失的行为。
2.不可抗力因素：指无法预见、无法克服且对双方均无过失的自然灾害、政策变动等不可抗力因素。
3.仲裁：指双方在争议解决过程中，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。
4.诉讼：指双方在争议解决过程中，向人民法院提起诉讼，请求法院审理和裁决的一种争议解决方式。