土方居间合同范本.docx

土方居间合同范本第1篇土方居间合同范本第1篇甲方：乙方：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《_合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。一：委托事项乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。二：乙方义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。三：甲方义务甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。四：居间费用与支付方式本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。五：合同终止如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。六：其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：土方居间合同范本第2篇甲方（委托人）：法定代表人或委托代理人：乙方（受托人）：联系地址：身份证号码：联系联系地址：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就的土石方开挖工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。三、甲方义务1、甲方负责提供业主方要求的相关资料；并负责和业主方进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整（￥元）作为酬金。2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1。0元人民币结算并提取给乙方。4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方；或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。五、合同终止1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。六、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。七、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、其他未尽事宜，经双方协商一致形成的合同附件，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式三份，所有当事人各持一份，所有当事人签字盖手印后生效。甲方（盖章）：甲方法定代表人或委托代理人（签字盖手印）：乙方（签字盖手印）：合同签订地：合同签订日：土方居间合同范本第3篇甲方（委托人）：身份证号码：乙方（受托人）：身份证号码：甲乙双方为了发挥双方优势，根据《_合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。二、乙方义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式1、本项目报酬为2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内