小标的施工合同范本.doc

小标的施工合同范本合同编号：[具体编号]一、合同双方甲方（发包方）：[甲方单位全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方注册地址]乙方（承包方）：[乙方单位全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方注册地址]二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程范围及内容：[详细描述工程范围及内容]4.工程造价：人民币[具体金额]元整（¥[具体金额]）三、工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[具体天数]天四、工程质量1.工程质量标准：[参照的国家或行业标准]2.乙方应按照设计文件及国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行施工，工程质量应达到合格标准。3.工程质量不符合要求的，乙方应负责返修直至达到合格标准。五、材料设备供应1.本工程所需材料、设备由[甲方/乙方]负责采购供应至施工现场，并承担材料、设备质量不合格的责任和所发生的费用。2.乙方采购的材料、设备在使用前，必须按有关规定进行检验或试验，不合格的不得使用。六、工程价款及支付1.付款方式：[详细描述付款方式，如预付款、进度款、尾款等]2.支付时间：[详细描述各款项支付的具体时间]3.甲方应按合同约定时间及时支付工程款，若因甲方原因未能按时支付，乙方有权停工并要求甲方承担相应责任。七、设计变更1.施工中甲方如需对原工程设计进行变更，应提前书面通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明。2.乙方应按照甲方要求，对原设计进行变更，并就变更的工程内容同甲方签订变更协议（作为合同的附件）。八、竣工验收及保修1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到验收通知后[具体天数]天内组织验收，并办理验收、移交手续。2.保修期限：[具体保修期限]，自工程竣工验收合格之日起计算。3.保修期间，乙方应在接到修理通知后[具体天数]天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。九、违约责任1.若因甲方原因造成工程停建、缓建或设计变更以及增加工程量的，应采取措施弥补或减少损失，同时应赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。2.乙方不能按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任并支付违约金。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向[甲方/乙方]所在地人民法院起诉。十一、其他约定[其他需要补充的条款]十二、合同生效与终止本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，自双方签字盖章之日起生效。工程竣工验收合格、结清工程尾款后终止。甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人或委托代理人（签字）：[甲方代表手写签名]签订日期：[甲方签订日期]乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人或委托代理人（签字）：[乙方代表手写签名]签订日期：[乙方签订日期]