外墙外保温施工合同.docx

外墙外保温施工合同外墙外保温施工合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。2、综合单价：外墙保温综合价54.00元/㎡、屋里保温55.00元/㎡、外墙防水涂料20.00元/㎡(均含税金和配套费)3、施工面积：外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2、外墙涂料5000m2.4、工程造价暂定：458000.00元二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为60天。三、工程质量要求1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。五、付款方式:外墙保温施工完成后付款25%,外墙底漆施工完成后付款10%,面漆施工完成后付款10%,工程完工后付款20%,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。七、双方责任:甲方：1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。乙方:1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足池州市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。7、乙方向总承包方交纳工程结算款x%的总包服务费。8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。八、工程保修:本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。九、违约责任：1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。十、争议、纠纷解决：发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决.十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日外墙外保温施工合同2甲方;乙方;依照《建筑法》《合同法》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的'原则，甲方现将(工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程承包范围施工蓝图所包括的所有外墙外保温。三、合同工期1、工程从x年x月x日开始到x年x月x日结束，工程有效工期为x天。2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。3、乙方应按甲方的工