钢结构厂房制作安装合同.doc

.合同范本精选钢结构加工制作制作安装合同书2014年1月5日钢结构制作安装合同甲方：XX有限责任公司乙方：XX公司依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。第一条、工程概况1、工程名称：XX有限责任公司钢化、XX生线项目----生产车间2、工程地点：XXXXX第二条、分包内容乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆（所有钢结构表面，一底漆一面漆）、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。第三条、合同价款及计量一、合同价格1、钢结构（含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、地脚螺栓）制作安装：1850元/吨（不含税）。屋面瓦安装：20元/m2（不含税）3、墙面瓦安装：10元/m2（不含税）4、屋面及墙面收边：10元/m（不含税）二、计量1、钢结构按实际制作重量计算吨位；2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量；3、收边按实际安装米数计量；4、料损按所有钢结构重量的3%计量；5、边角余料按钢材重量的6%计量，归乙方所有，?不计费。三、其他1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单，按以下原则和办法计价：（1）、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；（2）、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。第四条、施工工期总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。第五条、付款方式1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方60000元，（大写：陆万元整）。2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费20元，（大写：贰拾万元整）。3、乙方在厂内制作完毕时甲方支付乙方：300000元，（大写：叁拾万元整）。4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。第五条、双方责任甲方责任1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。3、提供现场临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。4、提供符合安全结构要求的图纸。5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，费用由甲方负责。乙方责任1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责，并做好自检工作。2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。6、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：XX公司乙方：XX公司年月日年月日