委托施工合同补充协议施工项目补充协议施工合同延期补充协议.docx

编号：委托施工合同补充协议_施工项目补充协议_施工合同延期补充协议[20XX]XX号（20年月日至20年月日止）（本模板为Word格式，可根据您的需要调整内容及格式，欢迎下载。）大家在写合同的时候一定出现过很多的疑问，写合同时严谨度跟细心是非常重要的，那么什么样的合同格式才是最标准的呢？我为您精心挑选和推荐《委托施工合同补充协议》，供您参考，希望能给您带来帮助。委托施工合同补充协议甲方：乙方：经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：一甲方权利和义务根据中标施工合同：（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；（4）甲方负责向业主催付进度工程款；（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的50%履约保证金。二乙方权利和义务根据中标合同：（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整（2）20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；（5）配合甲方协调周边施工环境；（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；（8）乙方提供正规的税票；（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。三．违约与仲裁：（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。本协议一式四份，自签订后一日内生效。甲方代表：乙方代表：甲方担保人：乙方担保人：20xx年3月1日推荐施工合同补充协议范本发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。一、工程概况：1．1工程名称：。1．2工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。二、承包方式2．1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（?nbsp;万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。2．3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。三、工程造价及结算方式：3．1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法2022》、《广东省建筑工程综合定额2022》、《广东省装饰、装修工程计价办法2022》、《广东省装饰、装修工程综合定额2022》、《广东省安装工程计价办法2022》、《广东省安装工程综合定额2022》、《广东省安装工程综合定额附录表2022》规定的计算规则计算。3．2预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法2022》、《广东省建筑工程综合定额2022》《广东省装饰、装修工程计价办法2022》、《广东省装饰、装修工程综合定额2022》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法2022》、《广东省安装工程综合定额2022》、《广东省安装工程综合定额附录表2022》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。3．3预结算取