消防工程施工协议.docx

消防工程施工协议消防工程施工协议实用在现实社会中，协议使用的情况越来越多，协议协调着人与人，人与事之间的关系。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编帮大家整理的消防工程施工协议实用，欢迎大家分享。消防工程施工协议实用1建设单位：施工单位：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包工包料二、工程地点：普兰店市三、双方职责(一)、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。(如：施工用水、电、宿舍)(二)、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起xxx天完工。2、下列情况工期顺延(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式(一)、工程造价：壹百零捌万元人民币(￥108万元)。(二)、结算方式：合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的`30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：__________________________年________月_____日___________年________月_________日消防工程施工协议实用2依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：xxx工程地点：xxx第二条承包范围：第三条工程承包方式：xxx第四条合同工期开工日期：xxx竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：xxx第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：xxx付款方式：xxx价款调整：xxx第六条工程质量及验收标准本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》《火灾自动报警系统施工及验收规范》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)《机械设备安装工程施工及验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。第七条安全施工乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。第八条质量保修本工程免费质量保修期限为xx年，终身维护保养。乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的`劳务费。保修金支付方法质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。第九条双方的权利和义务甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质