静压预应力管桩工程施工承包合同（精选五篇）.docx

静压预应力管桩工程施工承包合同（精选五篇）

第一篇：静压预应力管桩工程施工承包合同静压预应力管桩工程施工承包合同建设单位：哈尔滨中国标准铅笔公司以下简称业主发包单位：黑龙江省大兴安岭地区宇林建筑工程有限责任公司以下简称甲方承包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司以下简称乙方受甲方委托，乙方负责施工哈尔滨中国标准铅笔公司新建厂区：1#厂房、及3#、4#厂房静压预应力管桩基础工程，根据《合同法》，为明确双方责任，本着互相协作，安全顺利地完成施工任务。双方在平等互利的基础上，经友好协商签订以下合同条款，以资共同遵守。一、工程地点：哈尔滨市利民开发区电碳厂东院。二、工程名称：哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程。三、承包方式、范围及内容：1.承包方式：包工、包料。2.承包范围：按哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程1#厂房设计图中所有PC400A95-12,桩长约12m，（由试桩确定桩长）（约272根）；3#、4#厂房设计图中所有PC400A95-16，桩长约16m，（由试桩确定桩长）（约323根）；以及可能出现的设计变更所增补的桩数。3.承包内容：包括桩机进退场及装卸，桩位放样、压桩、送桩、管桩焊接，桩基施工时所需的临时设施及水费、电费及工程相关的隐蔽及内业资料的收集整理，归档等。四、桩基工程材料：采用PC400A95-12、PC400A95-16管桩。五、工程价款：1.有效桩长：综合单价(包括：人工费、材料费、机械费)按人民币158.00元/米。（有效桩长：指设计桩顶标高至实际压桩桩低标高）2.本合同包含工程桩的验桩（静载动载）检测费。3.因机械原因造成断桩需变更补桩的，由乙方自行承担。六、工程量计量方式：桩基工程量以甲方现场确认的实际有效桩长（设计桩顶标高至实际压桩桩低标高）计量。七、施工期及质量要求1.工期：2011年11月08日，前进场一台压桩机，2011年11月9日之前应具备桩机试打的条件并进行试压桩，正式施压第一根工程桩后20日历天完成现有图纸上所有（约595根）工程桩的施工。如非因甲方或不可抗力因素造成的工期延误，每延误一天，乙方须支付给甲方违约金人民币贰仟元整。2.质量：乙方应按设计要求和国家、省、地现行规范，规程及标准进行施工，并通过相关检测达到合格标准以上。并承担由于自身原因（除地质情况外）导致的返修费用。由乙方造成的漏打丢桩，造成补桩的由乙方自行负责。八、工程款支付方式1.第一期付款：设备进场当日，甲方付给乙方十万元人民币，作为工程预付款，其中预付款项在第一次施工预付款中扣除。在乙方每进场一栋管桩后，甲方支付给乙方材料款的85%；压桩施工完成(合同范围最后一根桩施压完毕)后七日内支付到已完工程量造价的80%；尾款在乙方压完所有工程桩后，静载试验检测合格、大小应变检测合格并提供检测报告，乙方提供结算清单，经甲方审核后一个月结清。2.按转账方式支付工程款，乙方提供发票九、双方职责(一)甲方职责1.甲方现场项目经理王启生同志为工地代表，负责协调工作2.甲方提供工程施工场地的“三通一平”3.甲方协助对对外联系，并协助组织工程验收（二）乙方职责：1．乙方指派同志为工地代表，全权解决工程上的一切事宜；并自行协条与当地的关系2.负责编制施工组织设计方案，并确定合理可行的沉桩顺序，严格按监理审核通过的施工方案组织施工3.乙方应对业主提供的轴线及工程进行认真复核，并应及时与甲方联系进行修正，以免延误工期4.乙方严格遵守施工现场管理制度，安全施工条例，防火规则，组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术和施工负责人，接受甲方反监理全过程的技术，质量进度之监督。服从甲方与总包单位的管理协调，有问题及时整改。5.乙方必须向施工操作人员进行设计安全及技术交低，负责拟定和执行施工安全技术和保证工程质量及季节性施工的技术措施6.乙方必须确保施工安全并对安全事故负全部经济和法律责任。甲方免责，且乙方不得因此影响工程进度。7.乙方负责做好焊接接桩的隐蔽验收及其与本工程相关的所有内业资料的收集，整理归档。并在验收后向甲方提交完成有效的内业资料。8.乙方如未按甲方要求的工期按时完成工程任务，或在施工中出现质量问题，乙方不予及时改正，甲方有权终止合同。所造成的损失由乙方承担。9.当送桩超送，土方开挖无法成形时，乙方自行解决接桩问题十、纠纷及争议合同在履行合同时，如有发生争议，应协商解决。若协商不成，则提请哈尔滨市道外区法院裁决解决。十一、未尽事宜双方协商解决或签订补充协议。十二、合同一式贰份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效。发包单位：（盖章）承包单位：（盖章）法人或法定代理人:（签字）法人或法定代理人：（签字）2011年11月06日2011年11月日第二篇：静压预应力混凝土管桩桩基工程施工合同合同编号：静压预应力混凝土管桩桩基工程施工合同工程名称：发