监控施工合同编辑精选.docx

监控施工合同

正文：监控施工合同监控施工合同1发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：路西、南环路南。工程内容：室外消防监控系统安装。二、工程承包范围承包范围：包工包料。按设计及消防验收图纸范围内的全部工作内容三、合同工期开工日期：20xx年4月20日竣工日期：20xx年5月20日合同工期总日历天数30天。四、质量标准工程质量标准：按国家和地方有关消防工程的质量检验评定标准达到合格五、合同价款:人民币xx(大写)：柒拾叁万伍仟元整(￥：735000.00)六、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定:双方签字盖章后生效七、适用法律和法规(1)需要明示的法律、行政法规：我国现行的、与本工程相关的法律法规文件、消防颁发的现行标准、规范均适用于本工程。国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商约定。(2)承包人委托有资质的设计单位设计工程施工图纸，用于消防监控系统验收。费用由承包人负担。八、双方一般权利和义务1.工程师：1.1监理单位委派的工程师姓名：职务：总监代表发包人委托的职权：(1)本工程发布停工令、复工令、工期延误，(2)其他需要发包人行使的权力。1.2发包人派驻的工程师姓名：职务：工程部长姓名：职务：安装工程师2.发包人工作2.1发包人应按要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应，施工中的水、电费由承包方负担。(4)提供工程地下管线资料(5)双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。3.承包人工作承包人应按要求完成以下工作：(1)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续(2)已完成工程成品保护的及费用承担：(3)施工场地清洁卫生：(4)在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。(5)发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。(6)质量保修完成后，由发包人组织验收。4、施工组织设计和工期4.1承包人提供施工组织设计、资质证明材料和进度计划的时间：开工后2日内。工程师确认的时间：收到后2日内批复。4.2.双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期顺延须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。5、安全施工承包人应严格按照国家及法律、法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》执行，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工;施工现场若发生安全事故所造成的损失，由承包单位自负，发包人不承担任何责任。九、合同价款与支付9.1本合同价款采用固定总价合同。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的范围：本合同采用图纸设计范围内的全部工作内容及另行设计的监控系统图纸工作内容，实行包工包料一次性包死，包定总价格约为人民币柒拾叁万伍仟元整。(￥735000.00元)9.2工程款的支付双方约定的工程款支付的方式和时间：本工程无预付款，施工完毕后甲方、监理等相关部门验后合格后付至工程造价的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部门验收合格后支付15%(，即11万元)质保金为工程造价的5%(，即3.675万元)保修期为两年，期满后30日内给予支付。9.3承包人采购材料设备的约定：⑴.本工程泵采用上海鸿龙品牌，监控自动报警系统采用北大青鸟，材料运到现场抽样检测，质量合格，证件齐全、材料与合格证等证明材料相符。⑵.管材符合图纸设计要求。工程承包范围内的全部材料和设备均由承包人自行采购，但必须符合图纸设计及甲方要求，严格执行报检制度，未经检验或检验不合格的材料、构件、半成品不得用于本工程且保证用于本工程的材料与样品相符，否则承担违约责任。十、工程变更若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。十一、竣工验收承包人应在竣工验收后15日内将完整的1套资料(不含竣工图纸)移交给甲方。十二、违约、索赔和争议12.1双方约定的承包人其他违约责任：如果承包人未能按工程进度要求完成工程量，发包人有权下达书面通知书要求承包人按工程进度要求完成施工，经两次书面通知(间隔时间不少于10天)仍未达到工程进度要求的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿因工程延误而造成的损失且每延误一天按工程总价款向发包人支付0.3‰的误期赔偿金。12.2争议的解决方式(1)若在履行合同时发生争议，首先由建设行政主管部门进行调解，调解不成时，可向烟台开发区人民法院提起诉讼。(2)本合同一式两份,甲乙双方各一份,本合同经双方签字后生效,至工程验收完毕验收合格,工程款全部付清之日失效。十三、补充条款13.1工程实施过程中项目部有关人员变动，必须提