关于工程量增加的报告.docx

关于工程量增加的报告

第一篇：关于工程量增加的报告关于工程量增加的报告二队报字[2006]第11号公司英高速项目部：我队承担施工的K11+201至K11+310段，原为红桥村10队村民集居地。自2006年2月18日拆房屋，至今现场仍堆放着拆房留下来的楼板、红砖、红瓦、青瓦、房基平台，以及大量的拆房垃圾。我们一直等待村民清除后再进行清表，但时间过了5个月，仍然没有太大的变化，我们不能再等了，请求马上动工清场。根据现场实际情况，大量的建筑垃圾必须清除，原各住房的水井、坚管、房基台、当地的自来水主管也必须拆除。此垃圾量和拆除量都大大超过了设计标高和清表工程量，且需外运和征用卸垃圾场地。相应地增加了不少费用，合计增加28563元。因此，特此报告，请项目部领导审核批准增加工程费用。此报告附：1、现场实际平面图、横断面图2、费用分析计算表施工二队：二○○六年六月十三日主送：项目部工程部2份自存：1份费用分析计算表1、建筑垃圾挖运量计算A块：65m×12m×1.0m=936mB块：60m×10m×1.0m=600m合计=1536m2、拆除构筑物量计算A、13.5m×3+8m×2×0.4m×0.4m=9.04mB、9m×3+8m×2×0.4m×0.4m=6.88mC、12m×4+11m×3×0.4m×1.0m=32.4m合计：48.32m3、挖装运费用A、1536m×11.5/（运3KM）=17664元B、48.32m×60元/m=2899元3、征地费：征地1亩，堆放2.6m高1亩×8000元=8000元费用合计：17664+2899+8000=28563元3第二篇：工程量增加报告关于工程量增加的申请报告榆次国土分局土地开发中心山西明源工程咨询监理有限公司：榆次区什贴镇冀家坪村等四村土地开发项目于2010年6月11日开工建设，于2011年4月20日已按合同全部施工完毕。现将该项目的有关情况报告如下：一、项目完成工程量情况：1、竣工面积：共完成地块31块，完成总面积178481㎡，其中道路田间路面积10779㎡，地块面积167702㎡。2、土方开挖：816431.12m³,田埂修筑324.01m。3、田间道路：新建田间道路3.593千米。4、未完成面积：涉及古墓区未完成耕地面积约13698㎡二、施工中发生的问题：1、因2010年7月2日，文物局责令停止在涉及古墓区范围内的施工，其余田块已全部做完。2、施工中项目区原设计土方量为53.79万m³，完工实际土方量81.6431万m³，比原设计土方量大出27.8531万m³。3、关于主材油料（柴油）涨价，开工时7200元/吨，从2010年10月26日至2011年工程完工前涨价三次，全国油价上涨至8550元/吨，给工程带来巨大的费用和支出，油价里多支出约6万多元。申请补偿油料涨价的差额。三、资金问题：该项目工程合同预算总投资为160.3354万元，因项目区沟深、土方量远远大于设计，加上油料上涨的实际情况，工程费用已超出预算范围，本项目我公司已严重亏损28.5万元（未扣除古墓区核减数字）。古墓区虽然两个地块没有完成但实际动土方量已远大于设计土方量，我单位希望业主及监理单位给予考虑追加费用。晋中万华工程机械有限公司2011年5月9日第三篇：增加工程量增加工程量，工期顺延一、案件基本事实上诉人（原审被告、反诉原告）：龙祥大酒店公司。上诉人（原审原告、反诉被告）：萧二建公司。1994年6月17日，龙祥大酒店公司与萧二建公司签订《中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包合同》约定，将中外合资龙祥大酒店土建及预埋管线预埋件工程承包给萧二建公事。承包范围包括：L群楼的所有土建及预埋管线预埋件工程，商住楼地面19层，局部22层，地下1层，宾馆地面9层，地下1层，商场3层，地下局部1层以及室外储水池。承包方式采用总价一次包干方式承包，所有取费标准一次确定，其依据为龙祥大酒店公司提供标单内的工程。工程造价一次包死，全部造价为2000万元人民币，任何文件均不作调整依据。因设计变更引起工程量增减，经双方核准后按2000万元（标底报价单）的组价计算办法进行增减工程量的补充调整。因龙祥大酒店公司要求设计变更引起工程量较大变化，人力不可抗拒的自然灾害，以及龙祥大酒店公司同意顺延的其他情况，工期可相应延长。1994年7月9日开工，工程总工期为550（日历天）。如总工期延期，每天按合同总造价2000万元的千分之一点五即30000元罚款。双方还对其他有关事项作了约定。1995年11月28日，龙祥大酒店公司与萧二建公司安装分公司（无独立法人资格）签订电气安装工程承包合同约定，承包施工整个建筑结构群中除商场已完成部分外的电气照明、动力控制；其中灯具龙祥大酒店公司提供，不包括设备配套控制箱以及弱电安装。本工程承包方式为包工包料，工程造价